ALX Home Design Corp. (ALX) provides the ALX cabinet website, ALXKD design software, and Pro Account service. These terms address customers, designers, general contractors, architects, installers, office administrators, and other users. Separate written estimates, orders, installation agreements, supplier warranties, and applicable store policies also apply. A specific written agreement controls over a conflicting general provision for that service. These terms do not cancel mandatory consumer rights or existing written warranties.
YOU ARE RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF MEASUREMENTS AND INFORMATION YOU OR YOUR REPRESENTATIVES SUPPLY. Before ordering, fabrication, demolition, or installation, verify all site dimensions, ceiling heights, wall angles, openings, obstructions, floor levels, appliance model specifications, utilities, clearances, fillers, panels, door swings, and cabinet quantities with an appropriately qualified professional. This responsibility applies equally to information supplied by customers, designers, general contractors, architects, installers, and other software users. Notify ALX in writing of changes to the room, appliances, or approved plan before work or ordering proceeds. A software layout, cabinet list, rendering, automated estimate, or design consultation is not an independent site measurement or certification. ALX does not undertake field verification unless expressly included in a separate written agreement. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALX IS NOT LIABLE FOR INCORRECT FIT, ORDERING ERRORS, REWORK, DELAYS, OR ADDITIONAL COSTS TO THE EXTENT CAUSED BY INACCURATE, INCOMPLETE, OR CHANGED INFORMATION PROVIDED BY YOU OR THIRD PARTIES. This provision does not excuse ALX from responsibility for its own separately contracted measurements, its own actionable errors, or liability that cannot legally be excluded.
ALXKD is a planning and visualization tool. Designs and exports are not stamped architectural or engineering drawings, permit documents, structural advice, or instructions for plumbing or electrical work. Automated or AI-assisted measurements are estimates requiring manual verification. A visual fit does not establish real-world fit or code compliance. Users and their retained professionals must verify applicable building codes, accessibility requirements, ventilation, structural support, appliance instructions, and installation requirements. ALX offers only the services expressly described in the relevant written agreement; use of the software does not create an architect, engineer, contractor, or inspection engagement.
Screen colors, lighting, renderings, textures, and sample images are illustrative and may differ from physical products. Wood grain, stain, sheen, and finish variations can occur. Review a current physical sample and the applicable supplier specifications before choosing a finish. No image guarantees an exact color match, dimensions, availability, or construction detail. Written product specifications and applicable warranties govern actual products. Contact ALX about discrepancies before ordering; this notice does not waive rights concerning defective or misdescribed goods.
Review cabinet codes, sizes, quantities, finishes, accessories, address, and order details before approving a purchase. Design creation or sharing does not place an order or reserve stock. Availability and lead times may change; delivery dates are estimates unless expressly guaranteed in writing. Confirm receipt and condition of materials before scheduling installation. Inspect deliveries and report damage or shortages promptly under the applicable shipping and claims policy. Returns, cancellations, freight, payment, and manufacturer warranty terms are those disclosed for the transaction; this page does not introduce new restocking fees, claim deadlines, or exclusions. Separate written agreements govern installation and other remodeling services. Contact ALX before modifying or installing a disputed item.
Authorized users receive a limited, nonexclusive, nontransferable right to use the hosted software for their own or their customers’ design projects during authorized access. No software ownership is transferred. You may download permitted project files and presentations and share your designs with customers, including through available view-only links. Those permissions do not authorize copying the software, distributing its code, reselling access, removing ownership notices, circumventing access controls, or extracting protected assets to build a competing product. Reverse engineering is prohibited except where applicable law or a third-party license permits it. Third-party and open-source components remain subject to their respective licenses. General ideas, unprotectable material, and rights independently held by others are not claimed by ALX.
The advertised plans are Pro Individual at US$49.99 per month for one named user and Pro Office at US$99.99 per month for up to four named users, including the administrator. Each user must have a separate authorized login; shared credentials and resale are prohibited. More than four users requires a separate written arrangement. Paid enrollment is currently being prepared; this page does not enroll you or authorize charges. Any future checkout must disclose the actual recurring price, taxes, billing frequency, renewal, cancellation, and refund terms before obtaining billing consent. No automatic payment is authorized merely by visiting the site or using the software. ALX may restrict access for nonpayment, unauthorized use, or security threats, subject to applicable law and the applicable agreement. Material plan changes must be disclosed prospectively; existing mandatory rights remain intact.
© 2026 ALX Home Design Corp. All rights reserved in copyrightable material owned by ALX. ALX HOME DESIGN, ALXKD, their logos, and distinctive brand presentation are claimed as source identifiers to the extent protected by applicable law. Do not reproduce or alter ALX logos without permission or use confusingly similar branding, including a combination of logo elements, typography, layout, and color treatment that falsely suggests an affiliation or endorsement. No exclusive ownership of common colors such as red, silver, black, or white is asserted by this notice. A notice is not a federal trademark or copyright registration. Supplier names, product images, specifications, and other third-party material remain the property of their respective owners. Copyright claims extend only to protectable material and rights ALX actually holds.
You retain whatever rights you hold in your own project content and grant ALX only the permission needed to host, process, display, and share it as you request to operate the service. Upload only information you are authorized to use. Download backups of important projects. A view-only share link can be accessed by someone who receives it; do not include confidential customer information in a shared design unless you have permission. Confidentiality arrangements for a specific project must be agreed in writing. Account, order, and service data are handled under the applicable Privacy Policy; this page does not promise absolute security or impose marketing consent.
TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PLANNING SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND “AS AVAILABLE,” WITHOUT IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ALX DOES NOT GUARANTEE UNINTERRUPTED SERVICE, ERROR-FREE OUTPUT, OR THAT A DESIGN IS READY FOR CONSTRUCTION. This software disclaimer does not withdraw express product warranties or mandatory warranties applicable to cabinet sales or separately contracted services. To the extent permitted by law, ALX is not responsible for indirect or consequential losses resulting from reliance on unverified user information or misuse of the planning software. Nothing excludes liability for fraud, willful misconduct, gross negligence, personal injury where exclusion is prohibited, or other nonwaivable liability. Any unenforceable limitation applies only to the lawful extent. No provision prevents lawful consumer complaints or reviews.
Unless a separate agreement expressly states otherwise, the contracting service provider is ALX Home Design Corp., not its owners’ family members. Family members are not parties or personal guarantors merely because of a relationship to an owner. This statement does not override a personal guarantee, applicable law, or liability a court can lawfully impose. Contact ALX at 305-336-3683 to raise a concern and request written follow-up. We encourage good-faith resolution; contacting us does not shorten legal deadlines or prevent access to courts, regulators, or other available remedies. Florida law governs only to the extent consistent with applicable mandatory law; mandatory protections of another jurisdiction are preserved. These terms do not impose mandatory arbitration, a class-action waiver, or an exclusive court venue.
Version 1.0 — October 10, 2026. Updated terms apply prospectively subject to applicable law and existing agreements. Where express agreement is required, ALX must present the terms and obtain affirmative acceptance; publication alone is not proof of your consent. Transaction-specific terms must be available before purchase. If any provision is unenforceable, the remaining lawful provisions continue to apply.
ALX Home Design Corp. (ALX) ofrece el sitio web de gabinetes ALX, el software de diseño ALXKD y el servicio Pro Account. Estos términos se refieren a clientes, diseñadores, contratistas generales, arquitectos, instaladores, administradores de oficinas y otros usuarios. También se aplican presupuestos, pedidos, contratos de instalación, garantías del fabricante y políticas de la tienda correspondientes. Un acuerdo específico por escrito prevalece sobre una disposición general contradictoria para ese servicio. Estos términos no eliminan derechos obligatorios del consumidor ni garantías escritas existentes.
USTED ES RESPONSABLE DE LA EXACTITUD E INTEGRIDAD DE LAS MEDIDAS Y DE LA INFORMACIÓN QUE USTED O SUS REPRESENTANTES PROPORCIONEN. Antes de realizar pedidos, fabricar, demoler o instalar, verifique con un profesional debidamente capacitado todas las dimensiones del lugar, alturas de techo, ángulos de paredes, aberturas, obstáculos, niveles del piso, especificaciones de los modelos de electrodomésticos, instalaciones de servicios, espacios libres, rellenos, paneles, apertura de puertas y cantidades de gabinetes. Esta responsabilidad se aplica igualmente a información proporcionada por clientes, diseñadores, contratistas generales, arquitectos, instaladores y otros usuarios del software. Notifique a ALX por escrito cualquier cambio en el espacio, los electrodomésticos o el plano aprobado antes de continuar los trabajos o pedidos. Un diseño del software, una lista de gabinetes, una imagen renderizada, una estimación automatizada o una consulta de diseño no constituye una medición independiente del lugar ni una certificación. ALX no asume la verificación en obra salvo que se incluya expresamente en un acuerdo separado por escrito. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, ALX NO SERÁ RESPONSABLE DE PROBLEMAS DE AJUSTE, ERRORES EN PEDIDOS, REPETICIÓN DE TRABAJOS, RETRASOS O COSTOS ADICIONALES EN LA MEDIDA EN QUE RESULTEN DE INFORMACIÓN INEXACTA, INCOMPLETA O MODIFICADA PROPORCIONADA POR USTED O POR TERCEROS. Esta disposición no exime a ALX de responsabilidad por sus propias mediciones contratadas por separado, por sus propios errores legalmente imputables ni por responsabilidades que no puedan excluirse legalmente.
ALXKD es una herramienta de planificación y visualización. Los diseños y archivos exportados no son planos arquitectónicos o de ingeniería sellados, documentos para permisos, asesoría estructural ni instrucciones para trabajos de plomería o electricidad. Las medidas automatizadas o asistidas por inteligencia artificial son estimaciones que requieren verificación manual. Un ajuste visual no demuestra un ajuste real ni cumplimiento normativo. Los usuarios y los profesionales que contraten deben verificar los códigos de construcción aplicables, requisitos de accesibilidad, ventilación, soporte estructural, instrucciones de los electrodomésticos y requisitos de instalación. ALX ofrece únicamente los servicios descritos expresamente en el acuerdo correspondiente por escrito; el uso del software no constituye una contratación de servicios de arquitectura, ingeniería, construcción o inspección.
Los colores en pantalla, la iluminación, las imágenes renderizadas, las texturas y las fotografías de muestras son ilustrativos y pueden diferir de los productos físicos. Pueden existir variaciones en la veta, el tinte, el brillo y el acabado de la madera. Revise una muestra física actual y las especificaciones aplicables del proveedor antes de elegir un acabado. Ninguna imagen garantiza una coincidencia exacta de color, dimensiones, disponibilidad o detalle constructivo. Las especificaciones escritas y las garantías aplicables rigen los productos reales. Consulte con ALX sobre discrepancias antes de realizar el pedido; este aviso no renuncia a derechos relacionados con productos defectuosos o descritos incorrectamente.
Revise códigos, tamaños, cantidades, acabados, accesorios, dirección y detalles del pedido antes de aprobar una compra. Crear o compartir un diseño no realiza un pedido ni reserva inventario. La disponibilidad y los plazos pueden cambiar; las fechas de entrega son estimadas salvo garantía expresa por escrito. Confirme la recepción y el estado de los materiales antes de programar la instalación. Inspeccione las entregas y notifique daños o faltantes oportunamente conforme a la política aplicable de envíos y reclamaciones. Las condiciones de devoluciones, cancelaciones, transporte, pagos y garantías del fabricante son las informadas para la transacción; esta página no incorpora nuevos cargos de reposición, plazos de reclamación ni exclusiones. Los contratos separados por escrito rigen la instalación y otros servicios de remodelación. Consulte con ALX antes de modificar o instalar un artículo objeto de reclamación.
Los usuarios autorizados reciben un derecho limitado, no exclusivo e intransferible para usar el software alojado en sus propios proyectos de diseño o en los de sus clientes durante el acceso autorizado. No se transfiere la propiedad del software. Puede descargar los archivos de proyecto y presentaciones permitidos y compartir sus diseños con clientes, incluso mediante los enlaces de solo lectura disponibles. Estos permisos no autorizan copiar el software, distribuir su código, revender acceso, eliminar avisos de titularidad, eludir controles de acceso ni extraer recursos protegidos para crear un producto competidor. Se prohíbe la ingeniería inversa salvo cuando la ley aplicable o una licencia de terceros la permita. Los componentes de terceros y de código abierto siguen sujetos a sus respectivas licencias. ALX no reclama ideas generales, materiales no protegibles ni derechos que pertenezcan independientemente a terceros.
Los planes anunciados son Pro Individual por US$49.99 al mes para un usuario identificado y Pro Office por US$99.99 al mes para un máximo de cuatro usuarios identificados, incluido el administrador. Cada usuario debe tener un acceso autorizado independiente; se prohíbe compartir credenciales y revender acceso. Más de cuatro usuarios requiere un acuerdo separado por escrito. La inscripción de pago está en preparación; esta página no lo inscribe ni autoriza cobros. Todo proceso de pago futuro deberá informar el precio recurrente real, los impuestos, la frecuencia de cobro y las condiciones de renovación, cancelación y reembolso antes de obtener el consentimiento de pago. Visitar el sitio o utilizar el software no autoriza pagos automáticos. ALX podrá restringir el acceso por falta de pago, uso no autorizado o amenazas de seguridad, sujeto a la ley y al acuerdo aplicable. Los cambios sustanciales en los planes deberán informarse para su aplicación futura; se mantienen los derechos obligatorios existentes.
© 2026 ALX Home Design Corp. Todos los derechos reservados sobre material protegible por derechos de autor que pertenezca a ALX. ALX HOME DESIGN, ALXKD, sus logotipos y su presentación distintiva de marca se reivindican como identificadores de origen en la medida protegida por la ley aplicable. No reproduzca ni modifique logotipos de ALX sin permiso ni utilice marcas que puedan generar confusión, incluida una combinación de elementos del logotipo, tipografía, distribución y tratamiento del color que sugiera falsamente una relación o un respaldo. Este aviso no reclama propiedad exclusiva sobre colores comunes como rojo, plateado, negro o blanco. Un aviso no constituye un registro federal de marca ni de derechos de autor. Los nombres de proveedores, imágenes de productos, especificaciones y demás materiales de terceros siguen perteneciendo a sus respectivos titulares. Las reclamaciones de derechos de autor abarcan únicamente materiales protegibles y derechos que ALX realmente posea.
Usted conserva los derechos que tenga sobre el contenido de sus propios proyectos y concede a ALX únicamente el permiso necesario para alojarlo, procesarlo, mostrarlo y compartirlo según sus instrucciones para operar el servicio. Cargue solamente información cuyo uso tenga autorizado. Descargue copias de seguridad de proyectos importantes. Una persona que reciba un enlace de solo lectura podrá acceder a él; no incluya información confidencial de clientes en un diseño compartido sin autorización. Los acuerdos de confidencialidad de un proyecto específico deben establecerse por escrito. Los datos de cuentas, pedidos y servicios se tratan conforme a la Política de Privacidad aplicable; esta página no promete seguridad absoluta ni impone consentimiento de mercadeo.
EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, EL SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN SE PROPORCIONA “TAL COMO ESTÁ” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”, SIN GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD NI DE IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. ALX NO GARANTIZA SERVICIO ININTERRUMPIDO, RESULTADOS SIN ERRORES NI QUE UN DISEÑO ESTÉ LISTO PARA CONSTRUIR. Esta limitación del software no elimina garantías expresas de productos ni garantías obligatorias aplicables a la venta de gabinetes o a servicios contratados por separado. En la medida permitida por la ley, ALX no será responsable de pérdidas indirectas o consecuentes derivadas de confiar en información de usuarios no verificada o del uso indebido del software de planificación. Nada excluye responsabilidad por fraude, conducta dolosa, negligencia grave, lesiones personales cuando se prohíba la exclusión ni otras responsabilidades irrenunciables. Toda limitación no exigible se aplicará únicamente hasta donde sea legal. Ninguna disposición impide reclamaciones o reseñas legítimas de consumidores.
Salvo que un acuerdo separado indique expresamente lo contrario, el proveedor contratado es ALX Home Design Corp., no los familiares de sus propietarios. Los familiares no son partes contratantes ni garantes personales por el solo hecho de tener parentesco con un propietario. Esta declaración no invalida una garantía personal, la ley aplicable ni una responsabilidad que un tribunal pueda imponer legalmente. Comuníquese con ALX al 305-336-3683 para plantear una inquietud y solicitar seguimiento por escrito. Promovemos una resolución de buena fe; contactarnos no reduce plazos legales ni impide acudir a tribunales, autoridades u otros recursos disponibles. La ley de Florida rige únicamente en la medida compatible con normas obligatorias aplicables; se conservan las protecciones obligatorias de otras jurisdicciones. Estos términos no imponen arbitraje obligatorio, renuncia a acciones colectivas ni un tribunal exclusivo.
Versión 1.0 — 10 de octubre de 2026. Los términos actualizados se aplican para el futuro, sujetos a la ley aplicable y a los acuerdos existentes. Cuando se requiera acuerdo expreso, ALX deberá presentar los términos y obtener aceptación afirmativa; la publicación por sí sola no demuestra su consentimiento. Las condiciones específicas de una transacción deben estar disponibles antes de la compra. Si alguna disposición no es exigible, las demás disposiciones legales continúan aplicándose.
Privacy Policy / Política de Privacidad · Return Policy / Política de Devoluciones · Shipping Policy / Política de Envíos
Questions / Preguntas: 305-336-3683 · ALX Home Design · ALXKD Pro Account